Конкурсная документация на поставку музыкальных инструментов г. Пермь 2010 год



страница5/8
Дата10.05.2016
Размер1.22 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8



По лоту № 2

Муниципальный контракт № _____


г. Пермь «____» ___________ 20__ г.
_______________________________________________________________________________________

(полное наименование юридического лица или частного предпринимателя)

именуемый в дальнейшем «Поставщик», в лице _____________________________________________

_________________________________________________________________________, действующего

(должность, Ф.И.О.)

на основании ____________________________ с одной стороны, и МОУ ДОД Детская школа искусств д.Кондратово, именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице директора Ослиной Аиды Юрьевны, действующего на основании Устава, на основании решения Конкурсной комиссии от «__»__________20__г. №___ по результату проведения открытого конкурса заключили настоящий муниципальный контракт (далее – Договор) о нижеследующем:




  1. Предмет договора

    1. Заказчик поручает, а Поставщик принимает на себя обязанности по поставке, доставке и установке музыкальных инструментов (баяны, аккордеоны) (далее – товар) согласно спецификации. Наименование, качественные характеристики, количество, цена товара предусматриваются в спецификации (Приложение № 1), являющейся неотъемлемой частью настоящего договора и составленной в строгом соответствии с конкурсной заявкой Поставщика.

1.2 Поставщик осуществляет передачу товара Заказчику. Поставщик гарантирует соблюдение надлежащих условий хранения Товара до его передачи Заказчику.


  1. Цена и условия оплаты

2.1 Цена поставки товара по настоящему договору устанавливается на основании итогов открытого конкурса и составляет ___________________________ рублей ______ копеек (__________________________________________________________________________руб.____коп.).

2.2 Цена включает в себя: все налоги, таможенные пошлины, выплаченные или подлежащие выплате, оплату транспортных расходов внутри страны, страхование и прочие расходы, в случае наличия таковых.

2.3 Цена договора является неизменной, за исключением случая, когда в ходе исполнения договора по согласованию с Поставщиком цена договора может быть снижена без изменения предусмотренных договором количества товаров, объема работ, услуг и иных условий исполнения договора.

2.4 Оплата производится путем безналичного перечисления денежных средств на счет Поставщика в течение 30 календарных дней с момента окончания поставки товара и предоставления Поставщиком счета-фактуры, товарной накладной подписанных материально-ответственным лицом Заказчика.




  1. Сроки и условия поставки

3.1 Товар должен быть поставлен Заказчику в полном объеме согласно спецификации (Приложение № 1) в течение ___ календарных дней с даты подписания настоящего договора. Место поставки: Детская школа искусств д.Кондратово, Пермский край, Пермский район, д.Кондратово, ул. Камская,5А.

3.2 Поставка товара осуществляется транспортом Поставщика. Риски утраты или порчи товара в процессе его поставки несет Поставщик. При отгрузке весь товар и относящиеся к нему комплектующие должны быть упакованы в соответствии с ГОСТами. Тара и упаковка должны быть прочными, чистыми, сухими, без нарушения целостности. При поставке должна прилагаться техническая документация на русском языке.

3.3 Заказчик осуществляет приемку товара и оформление документов в присутствии представителей Поставщика по завершении поставки товара в полном объеме в соответствии со Спецификацией. При осуществлении приемки товара Заказчик обязан осмотреть товары, проверить их количество и качество, совершить другие необходимые действия, обеспечивающие принятие товара согласно ст. 513 ГК РФ. Датой поставки товара считается дата приемки товара по накладной. Некачественный товар не принимается и должен быть заменен Поставщиком в течение 5 (пяти) рабочих дней.

3.4 Поставляемый товар по качеству должен соответствовать государственным стандартам, техническим условиям, другой нормативно-технической документации или требованиям, указанным в прилагаемой к договору спецификации применительно к каждому из товаров. Поставщик гарантирует, что товары, поставленные в рамках контракта, являются новыми, неиспользованными. Поставщик далее гарантирует, что товары не будут иметь дефектов, связанных с разработкой, материалами или качеством изготовления либо проявляющихся в результате действия или упущения Поставщика при нормальном использовании поставленных товаров в условиях, обычных для Пермского края.

3.5 Поставщик предоставляет Заказчику одновременно с передачей товара относящиеся к нему документы: сертификаты качества, техническую документацию и т.п.

3.6. После приемки товара материально-ответственное лицо Заказчика расписывается в накладной. Наличие росписи свидетельствует о том, что поставленные товары соответствуют условиям, предусмотренным в Приложении № 1 к данному договору и замечаний со стороны Заказчика к Поставщику нет.

3.7. При обнаружении в поставляемых товарах порчи, недостач или иных несоответствий условиям договора и спецификации, Заказчик немедленно устно и письменно уведомляет об этом Поставщика. После получения подобного уведомления Поставщик должен в течение 5 (пяти) рабочих дней произвести замену некачественного товара (его части), либо произвести допоставку недостающего товара, либо устранить выявленные несоответствия условиям договора и спецификации без расходов со стороны Заказчика. На каждый факт срыва поставки товара Заказчик оформляет Акт.

3.8 Заказчик имеет право на проведение (без каких-либо дополнительных затрат с его стороны) контроля и (или) испытаний товара с целью подтверждения его соответствия документации или заявленным требованиям. Если товар, подвергшийся контролю или испытаниям, не будет соответствовать требованиям, Заказчик может отказаться от него и Поставщик должен будет заменить забракованный товар, либо внести все необходимые изменения с целью приведения товара в соответствие с требованиями, без каких-либо дополнительных затрат со стороны Заказчика.

3.9 Поставщик не вправе вносить изменения в спецификацию.


  1. Ответственность сторон

4.1 Стороны несут ответственность за неисполнение, либо ненадлежащие исполнение, своих обязательств по настоящему договору.

4.2 В случае неисполнения, либо ненадлежащего исполнения, условий договора

4.2.1 Поставщик:

- за просрочку поставки Товара в установленный настоящим договором срок уплачивает штраф в размере 2 % от суммы договора за каждый день просрочки.

- за отказ от поставки (недопоставку) уплачивает неустойку в размере 10 % стоимости не поставленного (недопоставленного) товара.

- за поставку Товара ненадлежащего качества уплачивает неустойку в размере 10 % стоимости некачественного товара.

Поставщик освобождается от уплаты штрафов и неустоек, если докажет, что просрочка исполнения обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине Заказчика.

4.2.2 Заказчик:

- за просрочку исполнения Заказчиком обязательства, предусмотренного муниципальным договором, Поставщик вправе потребовать уплату неустойки. Неустойка начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного муниципальным договором, начиная со дня, следующего после дня установленного муниципальным контрактом срока исполнения обязательства. 4.4 Размер такой неустойки устанавливается в размере одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального банка РФ.

Заказчик освобождается от уплаты неустойки, если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине Поставщика.

4.3 Применение санкций не освобождает стороны от выполнения принятых обязательств.



  1. Гарантийные обязательства.

5.1 Поставщик гарантирует качество поставляемого товара.

5.2 Гарантийный срок на поставленный товар составляет ___ месяцев с момента подписания товарно-транспортной накладной.

5.3 Если в течение этого периода будут выявлены дефекты товара, Заказчик не позднее 15 (пятнадцати) рабочих дней, с момента их выявления, письменно уведомляет об этом Поставщика, а Поставщик обязан своими силами устранить обнаруженные дефекты, путем ремонта или замены дефектного товара или его частей новыми.

5.4 Все расходы, связанные с устранением обнаруженных дефектов, несет Поставщик. В случае, если дефект возник вследствие нарушения предписанных правил эксплуатации, иных неправомерных действий Заказчика или третьих лиц, Заказчик обязан возместить Поставщику расходы, связанные с устранением обнаруженных дефектов, на основании акта сдачи-приемки и счета-фактуры.

5.5 Срок устранения обнаруженных дефектов, в пределах гарантийного срока – 30 (тридцать) дней с момента письменного уведомления Поставщика.

5.6 По соглашению сторон, на основании дополнительного соглашения или договора, гарантийный срок может быть продлен.




  1. Разрешение споров

6.1 Все споры и разногласия, возникшие между сторонами при исполнении настоящего договора, разрешаются в претензионном порядке. Срок рассмотрения претензии – 10 (десять) дней с момента ее получения.

6.2 При не урегулировании спора в претензионном порядке, спор передается на рассмотрение арбитражного суда Пермского края в соответствии с действующим законодательством РФ.




  1. Расторжение договора.

7.1 Расторжение договора допускается по соглашению сторон или решению суда по основаниям, предусмотренным гражданским законодательством.

7.2 При задержке поставки товара на срок более 5 календарных дней Заказчик имеет право расторгнуть договор в одностороннем порядке, направив Поставщику соответствующее уведомление.




  1. Форс-мажор.

8.1 Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение своих обязательств по настоящему договору, если их исполнению препятствует чрезвычайное и непреодолимое при данных условиях обстоятельство (непреодолимая сила), а именно: стихийные бедствия, наводнения, землетрясения, пожары, военные действия, забастовки, изменения законодательства РФ, запрещающие экспортно-импортные операции.

8.2 При возникновении обстоятельств непреодолимой силы, препятствующих исполнению обязательств по настоящему договору одной из сторон, она обязана оповестить другую сторону не позднее пяти дней с момента возникновения таких обстоятельств, при этом срок выполнения обязательств по настоящему договору переносится соразмерно времени, в течение которого действовали такие обстоятельства.

8.3 При рассмотрении споров в связи с обстоятельствами непреодолимой силы, сторона, ссылающаяся на эти обстоятельства, обязана представить документальное подтверждение их наступления.


  1. Заключительные положения

9.1. В соответствии с условиями договора любое уведомление, которое одна сторона направляет другой стороне, высылается в виде письма или телеграммы, телекса, факса с письменным подтверждением по адресу другой стороны.

9.2 Стороны обязаны в случае реорганизации или ликвидации организации, переименования, изменения реквизитов сообщить об этом в течение 3 (трех) дней другой стороне.

9.3. Настоящий договор может быть изменен или дополнен по соглашению сторон. Все изменения и дополнения действительны лишь в том случае, если они совершены в письменной форме и подписаны уполномоченными на то лицами.

9.4. Ни одна из сторон не вправе передавать свои права по настоящему договору третьей стороне без письменного согласия другой стороны, за исключением случаев реорганизации юридических лиц.

9.5. Стороны обязуются не разглашать сведения, ставшие известные им при исполнении обязательств по настоящему договору и в связи с ним.

9.6. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания сторонами и действует до полного выполнения сторонами своих обязательств. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.




  1. Юридические адреса и реквизиты сторон:




ЗАКАЗЧИК:

МОУ ДОД Детская школа искусств д.Кондратово




ПОСТАВЩИК:


МОУ ДОД Детская школа искусств д.Кондратово,

Юр. адрес: Пермский край, Пермский район, д.Кондратово, ул.Камская,5А

Почт. адрес: 614506, Пермский край, Пермский район, д. Кондратово,

ул. Камская, д.5А

ИНН 5948017741

КПП 594801001

УФК по Пермскому краю (ОК 37 ФЭУ Пермского муниципального района, МОУ ДОД Детская школа искусств д.Кондратово, л/с 02563001680)

сч. № 40204810200000000630

ГРКЦ ГУ БАНКА РОССИИ ПО ПЕРМСКОМУ КРАЮ Г. ПЕРМИ

БИК 045773001



_________________________/_______________/ ____________________/________________/


м.п. м.п.

Приложение №1

к муниципальному контракту

№ ___ от «__»_________20__г.

СПЕЦИФИКАЦИЯ



п/п


Наименование товара и его характеристики

Производитель, страна происхождения

Един.

измер.


Кол-во

Цена, руб.

Сумма, руб.

1

2

3

3

4

5

6






























































































































































































ИТОГО ________

________________________________________________________________________________

(сумма прописью)

____________________________________________________________________________________________руб.


Заказчик: Поставщик:
________________________ ________________________

«___» ______________ 20__г. «____» ___________ 20__г.

М.П. М.П.
По лоту № 3

Муниципальный контракт № _____


г. Пермь «____» ___________ 20__ г.
_______________________________________________________________________________________

(полное наименование юридического лица или частного предпринимателя)

именуемый в дальнейшем «Поставщик», в лице _____________________________________________

_________________________________________________________________________, действующего

(должность, Ф.И.О.)

на основании ____________________________ с одной стороны, и МОУ ДОД Детская школа искусств д.Кондратово, именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице директора Ослиной Аиды Юрьевны, действующего на основании Устава, на основании решения Конкурсной комиссии от «__»__________20__г. №___ по результату проведения открытого конкурса заключили настоящий муниципальный контракт (далее – Договор) о нижеследующем:


1. Предмет договора

1.1 Заказчик поручает, а Поставщик принимает на себя обязанности по поставке, доставке и установке музыкальных инструментов (домры, балалайки, гусли) (далее – товар) согласно спецификации. Наименование, качественные характеристики, количество, цена товара предусматриваются в спецификации (Приложение № 1), являющейся неотъемлемой частью настоящего договора и составленной в строгом соответствии с конкурсной заявкой Поставщика.

1.2 Поставщик осуществляет передачу товара Заказчику. Поставщик гарантирует соблюдение надлежащих условий хранения Товара до его передачи Заказчику.
2. Цена и условия оплаты

2.1 Цена поставки товара по настоящему договору устанавливается на основании итогов открытого конкурса и составляет ___________________________ рублей ______ копеек (__________________________________________________________________________руб.____коп.).

2.2 Цена включает в себя: все налоги, таможенные пошлины, выплаченные или подлежащие выплате, оплату транспортных расходов внутри страны, страхование и прочие расходы, в случае наличия таковых.

2.3 Цена договора является неизменной, за исключением случая, когда в ходе исполнения договора по согласованию с Поставщиком цена договора может быть снижена без изменения предусмотренных договором количества товаров, объема работ, услуг и иных условий исполнения договора.

2.4 Оплата производится путем безналичного перечисления денежных средств на счет Поставщика в течение 30 календарных дней с момента окончания поставки товара и предоставления Поставщиком счета-фактуры, товарной накладной подписанных материально-ответственным лицом Заказчика.
3. Сроки и условия поставки

3.1 Товар должен быть поставлен Заказчику в полном объеме согласно спецификации (Приложение № 1) в течение ___ календарных дней с даты подписания настоящего договора. Место поставки: Детская школа искусств д.Кондратово, Пермский край, Пермский район, д.Кондратово, ул. Камская,5А.

3.2 Поставка товара осуществляется транспортом Поставщика. Риски утраты или порчи товара в процессе его поставки несет Поставщик. При отгрузке весь товар и относящиеся к нему комплектующие должны быть упакованы в соответствии с ГОСТами. Тара и упаковка должны быть прочными, чистыми, сухими, без нарушения целостности. При поставке должна прилагаться техническая документация на русском языке.

3.3 Заказчик осуществляет приемку товара и оформление документов в присутствии представителей Поставщика по завершении поставки товара в полном объеме в соответствии со Спецификацией. При осуществлении приемки товара Заказчик обязан осмотреть товары, проверить их количество и качество, совершить другие необходимые действия, обеспечивающие принятие товара согласно ст. 513 ГК РФ. Датой поставки товара считается дата приемки товара по накладной. Некачественный товар не принимается и должен быть заменен Поставщиком в течение 5 (пяти) рабочих дней.

3.4 Поставляемый товар по качеству должен соответствовать государственным стандартам, техническим условиям, другой нормативно-технической документации или требованиям, указанным в прилагаемой к договору спецификации применительно к каждому из товаров. Поставщик гарантирует, что товары, поставленные в рамках контракта, являются новыми, неиспользованными. Поставщик далее гарантирует, что товары не будут иметь дефектов, связанных с разработкой, материалами или качеством изготовления либо проявляющихся в результате действия или упущения Поставщика при нормальном использовании поставленных товаров в условиях, обычных для Пермского края.

3.5 Поставщик предоставляет Заказчику одновременно с передачей товара относящиеся к нему документы: сертификаты качества, техническую документацию и т.п.

3.6 После приемки товара материально-ответственное лицо Заказчика расписывается в накладной. Наличие росписи свидетельствует о том, что поставленные товары соответствуют условиям, предусмотренным в Приложении № 1 к данному договору и замечаний со стороны Заказчика к Поставщику нет.

3.7 При обнаружении в поставляемых товарах порчи, недостач или иных несоответствий условиям договора и спецификации, Заказчик немедленно устно и письменно уведомляет об этом Поставщика. После получения подобного уведомления Поставщик должен в течение 5 (пяти) рабочих дней произвести замену некачественного товара (его части), либо произвести допоставку недостающего товара, либо устранить выявленные несоответствия условиям договора и спецификации без расходов со стороны Заказчика. На каждый факт срыва поставки товара Заказчик оформляет Акт.

3.8 Заказчик имеет право на проведение (без каких-либо дополнительных затрат с его стороны) контроля и (или) испытаний товара с целью подтверждения его соответствия документации или заявленным требованиям. Если товар, подвергшийся контролю или испытаниям, не будет соответствовать требованиям, Заказчик может отказаться от него и Поставщик должен будет заменить забракованный товар, либо внести все необходимые изменения с целью приведения товара в соответствие с требованиями, без каких-либо дополнительных затрат со стороны Заказчика.

3.9 Поставщик не вправе вносить изменения в спецификацию.


4. Ответственность сторон

4.1 Стороны несут ответственность за неисполнение, либо ненадлежащие исполнение, своих обязательств по настоящему договору.

4.2 В случае неисполнения, либо ненадлежащего исполнения, условий договора

4.2.1.Поставщик:

- за просрочку поставки Товара в установленный настоящим договором срок уплачивает штраф в размере 2 % от суммы договора за каждый день просрочки.

- за отказ от поставки (недопоставку) уплачивает неустойку в размере 10 % стоимости не поставленного (недопоставленного) товара.

- за поставку Товара ненадлежащего качества уплачивает неустойку в размере 10 % стоимости некачественного товара.

Поставщик освобождается от уплаты штрафов и неустоек, если докажет, что просрочка исполнения обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине Заказчика.

4.2.2.Заказчик:

- за просрочку исполнения Заказчиком обязательства, предусмотренного муниципальным договором, Поставщик вправе потребовать уплату неустойки. Неустойка начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного муниципальным договором, начиная со дня, следующего после дня установленного муниципальным контрактом срока исполнения обязательства. Размер такой неустойки устанавливается в размере одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального банка РФ.

Заказчик освобождается от уплаты неустойки, если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине Поставщика.

4.3 Применение санкций не освобождает стороны от выполнения принятых обязательств.



5. Гарантийные обязательства.

5.1 Поставщик гарантирует качество поставляемого товара.

5.2 Гарантийный срок на поставленный товар составляет ___ месяцев с момента подписания товарно-транспортной накладной.

5.3 Если в течение этого периода будут выявлены дефекты товара, Заказчик не позднее 15 (пятнадцати) рабочих дней, с момента их выявления, письменно уведомляет об этом Поставщика, а Поставщик обязан своими силами устранить обнаруженные дефекты, путем ремонта или замены дефектного товара или его частей новыми.

5.4 Все расходы, связанные с устранением обнаруженных дефектов, несет Поставщик. В случае, если дефект возник вследствие нарушения предписанных правил эксплуатации, иных неправомерных действий Заказчика или третьих лиц, Заказчик обязан возместить Поставщику расходы, связанные с устранением обнаруженных дефектов, на основании акта сдачи-приемки и счета-фактуры.

5.5 Срок устранения обнаруженных дефектов, в пределах гарантийного срока – 30 (тридцать) дней с момента письменного уведомления Поставщика.

5.6 По соглашению сторон, на основании дополнительного соглашения или договора, гарантийный срок может быть продлен.
6. Разрешение споров

6.1 Все споры и разногласия, возникшие между сторонами при исполнении настоящего договора, разрешаются в претензионном порядке. Срок рассмотрения претензии – 10 (десять) дней с момента ее получения.

6.2 При не урегулировании спора в претензионном порядке, спор передается на рассмотрение арбитражного суда Пермского края в соответствии с действующим законодательством РФ.
7. Расторжение договора.

7.1 Расторжение договора допускается по соглашению сторон или решению суда по основаниям, предусмотренным гражданским законодательством.

7.2 При задержке поставки товара на срок более 5 календарных дней Заказчик имеет право расторгнуть договор в одностороннем порядке, направив Поставщику соответствующее уведомление.
8. Форс-мажор.

8.1 Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение своих обязательств по настоящему договору, если их исполнению препятствует чрезвычайное и непреодолимое при данных условиях обстоятельство (непреодолимая сила), а именно: стихийные бедствия, наводнения, землетрясения, пожары, военные действия, забастовки, изменения законодательства РФ, запрещающие экспортно-импортные операции.

8.2 При возникновении обстоятельств непреодолимой силы, препятствующих исполнению обязательств по настоящему договору одной из сторон, она обязана оповестить другую сторону не позднее пяти дней с момента возникновения таких обстоятельств, при этом срок выполнения обязательств по настоящему договору переносится соразмерно времени, в течение которого действовали такие обстоятельства.

8.3 При рассмотрении споров в связи с обстоятельствами непреодолимой силы, сторона, ссылающаяся на эти обстоятельства, обязана представить документальное подтверждение их наступления.


9. Заключительные положения

9.1. В соответствии с условиями договора любое уведомление, которое одна сторона направляет другой стороне, высылается в виде письма или телеграммы, телекса, факса с письменным подтверждением по адресу другой стороны.

9.2 Стороны обязаны в случае реорганизации или ликвидации организации, переименования, изменения реквизитов сообщить об этом в течение 3 (трех) дней другой стороне.

9.3. Настоящий договор может быть изменен или дополнен по соглашению сторон. Все изменения и дополнения действительны лишь в том случае, если они совершены в письменной форме и подписаны уполномоченными на то лицами.

9.4. Ни одна из сторон не вправе передавать свои права по настоящему договору третьей стороне без письменного согласия другой стороны, за исключением случаев реорганизации юридических лиц.

9.5. Стороны обязуются не разглашать сведения, ставшие известные им при исполнении обязательств по настоящему договору и в связи с ним.

9.6. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания сторонами и действует до полного выполнения сторонами своих обязательств. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.
10. Юридические адреса и реквизиты сторон:


ЗАКАЗЧИК:

МОУ ДОД Детская школа искусств д.Кондратово




ПОСТАВЩИК:


МОУ ДОД Детская школа искусств д.Кондратово,

Юр. адрес: Пермский край, Пермский район, д.Кондратово, ул.Камская,5А

Почт. адрес: 614506, Пермский край, Пермский район, д. Кондратово,

ул. Камская, д.5А

ИНН 5948017741

КПП 594801001

УФК по Пермскому краю (ОК 37 ФЭУ Пермского муниципального района, МОУ ДОД Детская школа искусств д.Кондратово, л/с 02563001680)

сч. № 40204810200000000630

ГРКЦ ГУ БАНКА РОССИИ ПО ПЕРМСКОМУ КРАЮ Г. ПЕРМИ

БИК 045773001



_________________________/_______________/ ____________________/________________/


м.п. м.п.

Приложение №1

к муниципальному контракту

№ ___ от «__»_________20__г.

СПЕЦИФИКАЦИЯ



п/п


Наименование товара и его характеристики

Производитель, страна происхождения

Един.

измер.


Кол-во

Цена, руб.

Сумма, руб.

1

2

3

3

4

5

6






























































































































































































ИТОГО ________

________________________________________________________________________________

(сумма прописью)

____________________________________________________________________________________________руб.


Заказчик: Поставщик:
________________________ ________________________

«___» ______________ 20__г. «____» ___________ 20__г.

М.П. М.П.
По лоту № 4

Муниципальный контракт № _____


г. Пермь «____» ___________ 20__ г.
_______________________________________________________________________________________

(полное наименование юридического лица или частного предпринимателя)

именуемый в дальнейшем «Поставщик», в лице _____________________________________________

_________________________________________________________________________, действующего

(должность, Ф.И.О.)

на основании ____________________________ с одной стороны, и МОУ ДОД Детская школа искусств д.Кондратово, именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице директора Ослиной Аиды Юрьевны, действующего на основании Устава, на основании решения Конкурсной комиссии от «__»__________20__г. №___ по результату проведения открытого конкурса заключили настоящий муниципальный контракт (далее – Договор) о нижеследующем:


1. Предмет договора

1.1 Заказчик поручает, а Поставщик принимает на себя обязанности по поставке, доставке и установке музыкальных инструментов (эл. гитары, синтезаторы, цифровое пианино, скрипки, саксофоны, перкуссия) (далее – товар) согласно спецификации. Наименование, качественные характеристики, количество, цена товара предусматриваются в спецификации (Приложение № 1), являющейся неотъемлемой частью настоящего договора и составленной в строгом соответствии с конкурсной заявкой Поставщика.

1.2 Поставщик осуществляет передачу товара Заказчику. Поставщик гарантирует соблюдение надлежащих условий хранения Товара до его передачи Заказчику.


  1. Цена и условия оплаты

2.1 Цена поставки товара по настоящему договору устанавливается на основании итогов открытого конкурса и составляет ___________________________ рублей ______ копеек (__________________________________________________________________________руб.____коп.).

    1. Цена включает в себя: все налоги, таможенные пошлины, выплаченные или подлежащие выплате, оплату транспортных расходов внутри страны, страхование и прочие расходы, в случае наличия таковых.

    2. Цена договора является неизменной, за исключением случая, когда в ходе исполнения договора по согласованию с Поставщиком цена договора может быть снижена без изменения предусмотренных договором количества товаров, объема работ, услуг и иных условий исполнения договора.

    3. Оплата производится путем безналичного перечисления денежных средств на счет Поставщика в течение 30 календарных дней с момента окончания поставки товара и предоставления Поставщиком счета-фактуры, товарной накладной подписанных материально-ответственным лицом Заказчика.




  1. Сроки и условия поставки

3.1 Товар должен быть поставлен Заказчику в полном объеме согласно спецификации (Приложение № 1) в течение ___ календарных дней с даты подписания настоящего договора. Место поставки: Детская школа искусств д.Кондратово, Пермский край, Пермский район, д.Кондратово, ул. Камская,5А.

3.2 Поставка товара осуществляется транспортом Поставщика. Риски утраты или порчи товара в процессе его поставки несет Поставщик. При отгрузке весь товар и относящиеся к нему комплектующие должны быть упакованы в соответствии с ГОСТами. Тара и упаковка должны быть прочными, чистыми, сухими, без нарушения целостности. При поставке должна прилагаться техническая документация на русском языке.

3.3 Заказчик осуществляет приемку товара и оформление документов в присутствии представителей Поставщика по завершении поставки товара в полном объеме в соответствии со Спецификацией. При осуществлении приемки товара Заказчик обязан осмотреть товары, проверить их количество и качество, совершить другие необходимые действия, обеспечивающие принятие товара согласно ст. 513 ГК РФ. Датой поставки товара считается дата приемки товара по накладной. Некачественный товар не принимается и должен быть заменен Поставщиком в течение 5 (пяти) рабочих дней.

3.4 Поставляемый товар по качеству должен соответствовать государственным стандартам, техническим условиям, другой нормативно-технической документации или требованиям, указанным в прилагаемой к договору спецификации применительно к каждому из товаров. Поставщик гарантирует, что товары, поставленные в рамках контракта, являются новыми, неиспользованными. Поставщик далее гарантирует, что товары не будут иметь дефектов, связанных с разработкой, материалами или качеством изготовления либо проявляющихся в результате действия или упущения Поставщика при нормальном использовании поставленных товаров в условиях, обычных для Пермского края.

3.5 Поставщик предоставляет Заказчику одновременно с передачей товара относящиеся к нему документы: сертификаты качества, техническую документацию и т.п.

После приемки товара материально-ответственное лицо Заказчика расписывается в накладной. Наличие росписи свидетельствует о том, что поставленные товары соответствуют условиям, предусмотренным в Приложении № 1 к данному договору и замечаний со стороны Заказчика к Поставщику нет.

3.6 При обнаружении в поставляемых товарах порчи, недостач или иных несоответствий условиям договора и спецификации, Заказчик немедленно устно и письменно уведомляет об этом Поставщика. 3.7 После получения подобного уведомления Поставщик должен в течение 5 (пяти) рабочих дней произвести замену некачественного товара (его части), либо произвести допоставку недостающего товара, либо устранить выявленные несоответствия условиям договора и спецификации без расходов со стороны Заказчика. На каждый факт срыва поставки товара Заказчик оформляет Акт.

3.8 Заказчик имеет право на проведение (без каких-либо дополнительных затрат с его стороны) контроля и (или) испытаний товара с целью подтверждения его соответствия документации или заявленным требованиям. Если товар, подвергшийся контролю или испытаниям, не будет соответствовать требованиям, Заказчик может отказаться от него и Поставщик должен будет заменить забракованный товар, либо внести все необходимые изменения с целью приведения товара в соответствие с требованиями, без каких-либо дополнительных затрат со стороны Заказчика.

3.9 Поставщик не вправе вносить изменения в спецификацию.
4. Ответственность сторон

4.1 Стороны несут ответственность за неисполнение, либо ненадлежащие исполнение, своих обязательств по настоящему договору.

4.2 В случае неисполнения, либо ненадлежащего исполнения, условий договора

4.2.1 Поставщик:

- за просрочку поставки Товара в установленный настоящим договором срок уплачивает штраф в размере 2 % от суммы договора за каждый день просрочки.

- за отказ от поставки (недопоставку) уплачивает неустойку в размере 10 % стоимости не поставленного (недопоставленного) товара.

- за поставку Товара ненадлежащего качества уплачивает неустойку в размере 10 % стоимости некачественного товара.

Поставщик освобождается от уплаты штрафов и неустоек, если докажет, что просрочка исполнения обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине Заказчика.

4.2.2 Заказчик:

- за просрочку исполнения Заказчиком обязательства, предусмотренного муниципальным договором, Поставщик вправе потребовать уплату неустойки. Неустойка начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного муниципальным договором, начиная со дня, следующего после дня установленного муниципальным контрактом срока исполнения обязательства. Размер такой неустойки устанавливается в размере одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального банка РФ.

Заказчик освобождается от уплаты неустойки, если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине Поставщика.

4.3 Применение санкций не освобождает стороны от выполнения принятых обязательств.



5. Гарантийные обязательства.

5.1 Поставщик гарантирует качество поставляемого товара.

5.2 Гарантийный срок на поставленный товар составляет ___ месяцев с момента подписания товарно-транспортной накладной.

5.3 Если в течение этого периода будут выявлены дефекты товара, Заказчик не позднее 15 (пятнадцати) рабочих дней, с момента их выявления, письменно уведомляет об этом Поставщика, а Поставщик обязан своими силами устранить обнаруженные дефекты, путем ремонта или замены дефектного товара или его частей новыми.

5.4 Все расходы, связанные с устранением обнаруженных дефектов, несет Поставщик. В случае, если дефект возник вследствие нарушения предписанных правил эксплуатации, иных неправомерных действий Заказчика или третьих лиц, Заказчик обязан возместить Поставщику расходы, связанные с устранением обнаруженных дефектов, на основании акта сдачи-приемки и счета-фактуры.

5.5 Срок устранения обнаруженных дефектов, в пределах гарантийного срока – 30 (тридцать) дней с момента письменного уведомления Поставщика.

5.6 По соглашению сторон, на основании дополнительного соглашения или договора, гарантийный срок может быть продлен.


  1. Разрешение споров

6.1 Все споры и разногласия, возникшие между сторонами при исполнении настоящего договора, разрешаются в претензионном порядке. Срок рассмотрения претензии – 10 (десять) дней с момента ее получения.

6.2 При не урегулировании спора в претензионном порядке, спор передается на рассмотрение арбитражного суда Пермского края в соответствии с действующим законодательством РФ.




  1. Расторжение договора.

7.1 Расторжение договора допускается по соглашению сторон или решению суда по основаниям, предусмотренным гражданским законодательством.

7.2 При задержке поставки товара на срок более 5 календарных дней Заказчик имеет право расторгнуть договор в одностороннем порядке, направив Поставщику соответствующее уведомление.




  1. Форс-мажор.

8.1 Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение своих обязательств по настоящему договору, если их исполнению препятствует чрезвычайное и непреодолимое при данных условиях обстоятельство (непреодолимая сила), а именно: стихийные бедствия, наводнения, землетрясения, пожары, военные действия, забастовки, изменения законодательства РФ, запрещающие экспортно-импортные операции.

8.2 При возникновении обстоятельств непреодолимой силы, препятствующих исполнению обязательств по настоящему договору одной из сторон, она обязана оповестить другую сторону не позднее пяти дней с момента возникновения таких обстоятельств, при этом срок выполнения обязательств по настоящему договору переносится соразмерно времени, в течение которого действовали такие обстоятельства.

8.3 При рассмотрении споров в связи с обстоятельствами непреодолимой силы, сторона, ссылающаяся на эти обстоятельства, обязана представить документальное подтверждение их наступления.


  1. Заключительные положения

9.1. В соответствии с условиями договора любое уведомление, которое одна сторона направляет другой стороне, высылается в виде письма или телеграммы, телекса, факса с письменным подтверждением по адресу другой стороны.

9.2 Стороны обязаны в случае реорганизации или ликвидации организации, переименования, изменения реквизитов сообщить об этом в течение 3 (трех) дней другой стороне.

9.3. Настоящий договор может быть изменен или дополнен по соглашению сторон. Все изменения и дополнения действительны лишь в том случае, если они совершены в письменной форме и подписаны уполномоченными на то лицами.

9.4. Ни одна из сторон не вправе передавать свои права по настоящему договору третьей стороне без письменного согласия другой стороны, за исключением случаев реорганизации юридических лиц.

9.5. Стороны обязуются не разглашать сведения, ставшие известные им при исполнении обязательств по настоящему договору и в связи с ним.

9.6. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания сторонами и действует до полного выполнения сторонами своих обязательств. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.




  1. Юридические адреса и реквизиты сторон:




ЗАКАЗЧИК:

МОУ ДОД Детская школа искусств д.Кондратово




ПОСТАВЩИК:


МОУ ДОД Детская школа искусств д.Кондратово,

Юр. адрес: Пермский край, Пермский район, д.Кондратово, ул.Камская,5А

Почт. адрес: 614506, Пермский край, Пермский район, д. Кондратово,

ул. Камская, д.5А

ИНН 5948017741

КПП 594801001

УФК по Пермскому краю (ОК 37 ФЭУ Пермского муниципального района, МОУ ДОД Детская школа искусств д.Кондратово, л/с 02563001680)

сч. № 40204810200000000630

ГРКЦ ГУ БАНКА РОССИИ ПО ПЕРМСКОМУ КРАЮ Г. ПЕРМИ

БИК 045773001



_________________________/_______________/ ____________________/________________/


м.п. м.п.

Приложение №1

к муниципальному контракту

№ ___ от «__»_________20__г.

СПЕЦИФИКАЦИЯ



п/п


Наименование товара и его характеристики

Производитель, страна происхождения

Един.

измер.


Кол-во

Цена, руб.

Сумма, руб.

1

2

3

3

4

5

6






























































































































































































ИТОГО ________

________________________________________________________________________________

(сумма прописью)

____________________________________________________________________________________________руб.


Заказчик: Поставщик:
________________________ ________________________

«___» ______________ 20__г. «____» ___________ 20__г.

М.П. М.П.
Раздел 4. ОБРАЗЦЫ ФОРМ, ПРЕДСТАВЛЯЕМЫХ В СОСТАВЕ ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В ОТКРЫТОМ КОНКУРСЕ

1   2   3   4   5   6   7   8


База данных защищена авторским правом ©bezogr.ru 2016
обратиться к администрации

    Главная страница